В арбитражных судах имеется возможность участия в судебных онлайн-заседаниях. Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Шанцевой А.Г., при ведении протокола помощником судьи Шадриной В.В. Судьи арбитражного суда Хабаровского края. Арбитражный суд Дальневосточного округа официальный сайт.
Информационная система мой арбитр
Подать документы в арбитражный суд можно в электронном виде – через систему «Мой Арбитр». Судебный департамент при Верховном суде РФ утвердил Порядок подачи в арбитражные суды РФ документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (о введении аналогичных правил для судов общей юрисдикции читайте в материале В России. АС Хабаровского края.
Официальный сайт арбитражного суда Хабаровского края взломали
Арбитражный суд Хабаровского края — все самые свежие новости по теме. телефон, сайт, время работы. Информация о лоте. Арбитражный управляющий.
Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Сетевое издание «МК в Хабаровске» hab.
В части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Федерального закона. Согласно части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, перечисленных в указанной части. Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 18 Обзора судебной практики от 28. Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика.
Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Князе-Волконское, с. Анастасьевка, с. Сергеевка Хабаровского муниципального района наблюдались дожди, суды пришли к правомерному выводу о том, что подрядчик был лишен объективной возможности выполнить работы надлежащего качества в установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам, поэтому с учетом взаимного волеизъявления сторон на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ правомерно заключили дополнительное соглашение, изменяющее сроки выполнения работ, по причине необходимости соблюдения технологии производства работ и требований к качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков. Доводы заявителей жалоб на то, что неблагоприятные погодные условия не относятся к случаям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подлежат отклонению судом округа, поскольку в указанном положении не содержится конкретного перечня причин, по которым стороны вправе по соглашению сторон однократно изменить условия контракта, а указано на причину невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которая сторонами контракта в рамках настоящего дела доказана. Судом округа также не принимаются доводы Минобороны России о том, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия только в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, основаны на неверном понимании норм права при установленных судами обстоятельствах дела, сводятся к несогласию ее заявителей с выводами судов, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установление новых обстоятельств, отличных от установленных судами, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы компетенции суда кассационной инстанции. Иных доводов, способных повлиять на результат рассмотрения спора, не приведено. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом округа не установлено. С учетом вышеизложенного, решение и апелляционное постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения.
Арбитр ру. КАД арбитр. Мой арбитр ру. Это моё!. Система мой арбитр. Система подачи документов мой арбитр. Картотека арбитражных дел КАД. Картотека арбитражных дел. КАД арбитражный суд.
Арбитражный суд картотека дел. Высший арбитражный суд картотека дел. Картотека дел арбитражного суда. Картотека арбитражных судов. Мой арбитр подача документов. Сервис мой арбитр. Мой арбитр черновики. Мой арбитр функции. Картотека дел.
КАД арбитр ру картотека. Электронное правосудие картотека арбитражных дел. Картотека арбитражных дел официальный сайт. КАД арбитр картотека. Картотека арбитражных дел по России. Отслеживание арбитражных дел. Арбитражный суд картотека. Электронный Страж мой арбитр. Мой арбитр КБР.
Электронный Страж мой арбитр 7841456570. Мой арбитр черновики где. Картотека судебных дел. Поиск арбитражных дел.
В браузере появится новое окно. В карточке дела будет приведена актуальная информация о его прохождении в судах и ксерокопии актов суда. Справа нажать на «Судебные акты». Также, можно посмотреть и «Электронное дело». Здесь будет показаны все стадии арбитражного процесса по одному делу, суды и оформленные ими решения акты. Документы, доступные для скачивания, обозначены иконкой.
Для скачивания просмотра в браузере каждого судебного документа надо кликнуть по красному значку, скачать и открыть его в PDF-программе. В итоге в подпункте «Электронное дело» можно узнать обо всех совершаемых процессуальных действиях по делу. Так: когда иск поступил в судебную канцелярию и был им принят; где проходили судебные слушания. Таким образом, при применении Картотеки арбитражных дел, размещенной на сайте kad arbitr ru, можно найти все судебные документы по делу. Причем бесплатный доступ к такому онлайн-сервису имеют как юристы, так и обычные пользователи владельцы бизнеса, граждане. Чтобы найти актуальную информацию по делу , нужно использовать фильтр поиска.
Как зарегистрироваться в ЛК на сайте Мой Арбитр
| Arbitr.ru не работает сегодня апрель 2024? | Арбитражный суд Хабаровского края. |
| 28 мая у юристов могут быть сложности с загрузкой документов в «Мой арбитр» | Что рассматривает арбитражный суд? Фото из арбитражного суда Краснодарского края. |
Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
ООО «Корсар», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети «Интернет», своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. Учитывая ходатайство Востоквоендор, определением от 29. В назначенное время представитель Востоквоендор к веб-конференции не подключился, суду не представлена информация технической службы о наличии ограничений и технических работ в указанное в определении время 31. Как установлено судами и следует из материалов дела, ВП ВВО проведена проверка исполнения Востоквоендор требований законодательства о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд.
В ходе проверки установлено, что 28. Из пункта 2. Сергеевка, протяженностью 1,607 км» работы.
Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к контракту , являющимся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Согласно пункту 4 контракта цена контракта составляет 18 471 750 руб. Из пункта 3.
Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями технических регламентов, стандартов, санитарных норм и правил и иными требованиями действующего законодательства в области строительства, а также гарантировать качество выполняемых работ пункты 3. При погодных условиях, не позволяющих производить работы по укладке горячей асфальтобетонной смеси СНиП 3. Как следует из графика выполнения работ от 22.
Пунктом 5. Между тем, 11. Ссылаясь на недействительность соглашения от 11.
Как верно установлено судами, между ответчиками заключен государственный контракт, который по своей правовой природе является договором подряда на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги необщего пользования, правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 ГК РФ и Федерального закона N 44-ФЗ. Удовлетворяя исковое требование и признавая дополнительное соглашение N 9 недействительным, суды руководствовались статьями 422 , 432 , 451 , 708 , 763 , 766 , 767 ГК РФ, статьями 34 , 95 Закона N 44-ФЗ, разъяснениями, изложенными в пунктах 74 , 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.
Это позволяет отыскать нужное судебное дело без знания уникального номера.
Каждая информационная карточка отображает материалы дела постановления, акты, справки , статус дела, историю рассмотрения в разных судебных институтах. Информация выстроена в хронологическом порядке. Сервис позволяет прямо из базы распечатать и просмотреть запрашиваемые документы например, акты.
Документ загружены в систему в формате PDF в первоначальном виде. В каждой карточке имеются разделы: Стороны дела; Данные о судах, судьях; Документы судебные акты, заключения, экспертизы. Ресурс располагает данными о 27 миллионах судебных дел, хранит 20 миллионов актов.
Ежемесячно база пополняется в среднем на 100 000 дел и на 400 000 документов. Цель создания сайта — демонстрация прозрачности ведения дел в арбитражных судах. Как работать с картотекой арбитражных дел Арбитражная картотека проста в работе.
Сервис предусматривает два вида поиска необходимых сведений: по «номеру арбитражного дела» или по «участнику дела». Самый простой вариант — это поиск по «Номеру дела». Зная его, Вы сразу же получаете доступ к карточке арбитражного дела.
Если номер арбитражного дела не известен, можно искать в графе «Участник дела». Если наименование участника дела состоит из двух и более слов, то необходимо заключить его в кавычки. Возможность поиска по наименованию стороны дела возникает при нажатии на стрелочку вниз, которая отражается рядом со словом «Любой» в строке поиска «Участник дела».
Картотека предусматривает также возможность подбора сведений о делах, которые находятся на рассмотрении конкретного судьи или конкретного арбитражного суда. Для этого необходимо указать фамилию судьи в строке поиска «Судья» или выбрать наименование суда из тех, что предлагает система после того, как пользователь нажимает стрелочку вниз в строке поиска «Суд»: Если номер дела не известен, и осуществляется поиск по «Участнику дела», то картотека предоставит список всех дел с этим участником, которые находятся на рассмотрении российских арбитражных судов, либо конкретного арбитражного суда, если он был выбран в строке поиска «Суд». Выглядит это следующим образом: Из предложенного перечня пользователю предстоит выбрать нужный вариант, осуществив выборку либо по категории дела, указанной вверху Административные, Гражданские, Банкротные или Судебные поручения либо, уточнив иных участников дела, в графе поиска «Участник дела».
Теперь исковое заявление в арбитражный суд можно будет подавать в электронном виде. На сайте размещена форма, которую заявитель должен заполнить, прикрепив отсканированные документы, и отправить в суд, где данное заявление будет зарегистрировано. Таким образом, с введением этой системы меняются и механизм, и способ, и сами взаимоотношения между участниками процесса и судом.
Эта технология формирует принципиально новый подход для ведения дел в арбитражных судах, когда суд — это помощник для бизнеса. Кроме того, та модернизация, которую проводит администрация ресурса, направлена на уменьшение количества бумажных документов. Сейчас приезжаешь в арбитражный суд — видишь огромное количество бумаг, которое не только не уменьшается с течением времени, но все больше разрастается.
Все эти тома пылятся, занимают площади, на их хранение тратятся немалые деньги. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации Эта инстанция существовала до 2014 года с данным наименованием, после чего была упразднена. Основная функция — осуществление судебного надзора за деятельностью подотчетных ему органов.
Именно в этот суд заявители могли подать жалобы на решения нижестоящих инстанций. Сейчас все полномочия переданы Верховному суду. Что это такое, функции и полномочия Этот орган возглавлял инстанции по разрешению споров в экономической сфере.
К ним относятся дела о банкротстве, взыскании задолженности, сделки между юридическими и физическими лицами, споры по поводу товарного знака. К основным функциям относится: Разрешение различных споров, которые возникают в связи с деятельностью предпринимательского или экономического характера. Сбор информации, составление статистических отчетов для анализа степени эффективности работы нижестоящих судов.
Все негативные обвинения связывали с ситуацией на Украине. Как сообщила пресс-секретарь суда Приморского края Инга Сорокина, специалисты работают над устранением проблемы. Все сайты находятся на единой московской платформе, поэтому их затронула хакерская атака.
В суде Амурской области «Интерфаксу» заявили, что на рабочий процесс взлом не повлиял — картотека находится в рабочем состоянии.
В этой связи в ноябре 1917 года коммерческие суды наряду с другими судами были ликвидированы. Шестой арбитражный апелляционный суд — один из двадцати арбитражных апелляционных судов Российской Федерации, созданных в соответствии с вышеназванным Законом, и один из двух апелляционных судов, действующих в Дальневосточном судебном округе. Он осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской области, Еврейской автономной области, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.
Местом постоянного пребывания Шестого арбитражного апелляционного суда выбран город Хабаровск. Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей арбитражных судов» от 19. История развития системы арбитражных судов в России богата и насыщена. Еще в дореволюционной России действовали купеческие суды, созданные в 1667 году царем Алексеем Михайловичем, затем таможенные суды, учрежденные Петром Великим в 1721 году, и, наконец, коммерческие суды, рассматривающие торговые в вексельные дела, а также дела о торговой несостоятельности, созданные указом от 14 мая 1832 г.
Можно сказать, что они явились прототипами нынешних арбитражных судов. За 70 лет, советской власти, конечно же, многое произошло. А первые арбитражные комиссии были созданы еще раньше в 1922 году. Разумеется, краевая арбитражная комиссия была и у нас на Дальнем Востоке.
Но точную дату ее образования назвать сложно, хотя факт ее существования и подтверждается архивными документами. После преобразования арбитражных комиссий на территории Хабаровского края действовал единый арбитраж. В Положении о Государственном арбитраже указывалось, Госарбитраж «учреждается для разрешения споров между учреждениями, предприятиями и организациями обобществленного сектора в направлении, обеспечивающем укрепление плановой и договорной дисциплины и хозяйственного расчета». В 1958 г.
Арбитражная система активно и постоянно развивалась.
Особенности национального процесса в судах по экономическим спорам, или Ошибки в работе КАД.АРБИТР
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при. Арбитражным судом Хабаровского края рассмотрено дело по заявлению уполномоченного органа администрации района о признании незаконным предостережения Управления Россельхознадзора о недопустимости нарушения обязательных требований. 1. Арбитражный суд Хабаровского края. Руководитель: Зоя Федоровна Софрина (Председатель).
Заказы АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (2721047383)
Подборка наиболее важных документов по вопросу Информационная система мой арбитр нормативно-правовые акты формы статьи консультации экспертов и многое другое. Федеральный арбитражный суд,судебный прецедент, акт арбитражного суда, правовая позиция в суде арбитраже, правовые позиции в арбитражной практике. Статусы арбитражных дел. Мой арбитр арбитражный суд Хабаровского края. Карточка электронного дела арбитражного суда. Арбитражный суд Хабаровского края уведомляет о прекращении выдачи справок о наличии отсутствии возбужденных или рассмотренных арбитражных дел, в том числе на основании Федерального закона от 05. В арбитражных судах имеется возможность участия в судебных онлайн-заседаниях.